广东省监狱“十二五”基础设施建设项目
-女子监狱项目勘察设计招标公告
1.1 招标目的
1.1.1 为了获得工程勘察设计方案,招标人以公开招标方式,在给定任务书、统一收费标准、投标人满足投标资格的前提下,通过评标委员会的评审推荐,确定最佳勘察设计方案及其勘察设计承包人。
1.2项目概况
1.2.1 工程名称:广东省监狱”十二五”基础设施建设项目-女子监狱项目勘察设计
1.2.2 工程位置:广州市白云区钟落潭镇大罗村飞来岭
1.2.3 工程范围:本项目设计内容为广东省监狱”十二五”基础设施建设项目-女子监狱项目的单体建筑设计(总建筑面积:15664平方米,包括:1、新建 1栋警察及其他附属用房楼5803平方米;2、新建1栋服务用房楼2050平方米;3、新建1栋罪犯医院3600平方米;4、新建1栋劳动改造用房2811平方米;5、扩建罪犯伙房1项600平方米;6、改扩建AB门1项800平方米。)及其配套的公用基础设施工程设计。最大单体建筑面积为新建警察及其他附属用房楼5803平方米。包含上述建筑物的建筑、结构、给排水、强电、空调、消防、电梯、防雷、环保、节能、管线综合平衡(其中弱电智能化系统无需进行方案设计,但是在建筑方案设计中要考虑预留相关的管槽)等全部设计内容(详见招标文件中的设计任务书)以及工程勘察。
1.2.4 规划用地文件:/。
1.2.5 项目批准文件:粤发改投资函(2015)4800号、粤发改投资函(2016)151号。
1.2.6 资金来源:财政资金。
1.2.7 投资总额:人民币5952万元。其中,本次招标建安工程费用限额:人民币4536.4万元。
1.2.8 招标内容:工程勘察、总体规划调整、修建性详细规划、方案设计及修改、初步设计(以及组织专家初步设计评审)、施工图设计、编制工程概算、编制竣工图、工程变更、现场验收、指导与监督,配合业主进行项目报建、报审及验收,并提供所需资料及设计图纸。各阶段的设计成果必须满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及本招标文件的要求。施工期间需派一名有丰富经验的结构工程师常驻现场服务(其他专业则按项目实际进度情况驻现场服务)。
[注释]招标内容可视工程具体情况删除不需要的内容。根据具体项目的实际情况,合同范围可增加和删除及细化明确。
1.2.9 工程建议施工日期为2016年月,竣工日期为 2018 年月。
1.3前期服务机构
1.3.1 机构名称:广东省国际工程咨询有限公司。
[注释] 如果有前期服务机构,应公开披露其名称。
1.3.2 如果前期服务机构参加本次投标,应将本公告发布前最终完成的工作成果(含电子文件)在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考,否则前期参与的服务机构中标无效。
1.4 投标资格
1.4.1 申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷。
[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同,并且对申请人不满意。
1.4.2 国内申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合资质证书(甲级);或建筑行业工程设计乙级或以上资质证书;或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级或以上资质证书;②工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程)乙级或以上资质证书。
[注释] 具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》(建市[2007]202号)、《工程勘察资质分级标准》(建设[2001]22号)、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》(建设[2001]178号)和《工程设计资质标准》(建市〔2007〕86号)填写。申请人可以组成联合体投标。联合体主办人必须是具备上述要求设计资质的设计单位,联合体各方(包括主办方及联合体成员)不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。如中标人不具备相关专业的设计资质,应当自行完成本资质专业的设计业务,并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下,经发包方同意,将其他部分专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。
1.4.3 外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。
1.4.4 申请人及项目负责人已建立诚信档案,并可在广州公共资源交易中心网站查询档案信息。
[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。
1.4.5 申请人委派的项目负责人须具备 一级注册建筑师 资格。
[注释] 从下列资格中选一项:
一级注册建筑师。
注册土木工程师(岩土)。
本专业(含相近专业)高级工程师或从事本专业工作10年以上的工程师。
1.4.6 申请人委派的建筑专业负责人须具备一级注册建筑师资格、结构专业负责人须具备一级注册结构工程师资格、概预算专业负责人须具备注册造价工程师资格、勘察审核人须具备注册土木工程师(岩土)资格。
1.5购买招标文件
1.5.1 2016年5月30 日至2016年6月3 日的上午9:30~11:30,下午14:00~16:00,在规定的报名时间内,申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人报名时提供)、本人身份证原件到广州公共资源交易中心指定窗口购买招标文件,逾期不受理。投标报名费100元,交纳后不予退回,由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料:
1.5.1.1填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》贰份,表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。
1.5.1.2联合体共同投标协议原件贰份(联合体投标的需提交)。
1.5.1.3合作设计协议原件贰份(合作设计的需提交)。
1.5.1.4《勘察设计保密协议》(格式按公告附件)
1.5.1.5购买招标文件每套人民币500元,由收款机构开具发票。
1.5.2 申请人报名时,如遇到招标代理机构阻挠,可以径直向交易服务机构报名,或者向监督机构投诉。
1.5.3 投标人购买招标文件后,请派人到广州建设工程交易中心办理广东省数字证书认证中心的CA USB Key数字证书(咨询电话95105813、020-28866079),以保障投标人能使用广州建设工程交易中心勘察设计远程评标服务系统传送电子投标文件。
1.5.4在规定的报名期间,报名的申请人不足5名时,招标人依法有权:
(1)发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内,已报名申请人的资料仍有效并可自行补充资料,未报名的申请人可根据公告的约定参与报名。
(2)依法重新招标。
1.6现场考察
1.6.1 集合时间:另行通知。
1.6.2 集合地点:另行通知。
1.7费用
1.7.1工程勘察费每米综合包干单价最高投标限价为100元/米,暂定为1200米,工程勘察费最高投标限价为12.00万元。工程勘察费用按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标单位的投标综合包干单价结算。注:工程勘察实施前的勘察方案应通过招标人审批,未经招标人审批的勘察方案不得实施。
工程设计费最高投标限价为129.58万元。
1.7.2 本项目实行限额设计,初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围,编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资,否则中标人必须无偿调整或修改优化设计。
政府固定资产投资应当坚持估算控制概算,概算控制预算,预算控制决算的原则。
1.7.3
未中标单位经济补偿及补偿金额
本工程设未中标单位经济补偿。本项目的经济补偿费为5万元,包含在中标价内,中标人根据评标委员会对投标人的评审排序,在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿(含税金等),分配办法如下:
分别给予评审排序第2名的投标人2万元;
分别给予评审排序第3名的投标人1.5万元;
分别给予评审排序第4名的投标人1万元;
分别给予评审排序第5名的投标人0.5万元;
其余投标人费用自理。
投标经济补偿费按投标方案的最终排序确定进行补偿,如本次招标失败则本次投标无投标经济补偿。招标人按照招标文件规定向提交方案的投标人支付投标经济补偿费后,该方案的发标权、展览权、使用权归招标人和该方案投标人共有,如果招标人使用未中标方案作为本项目实施方案,招标人不再向该方案的投标人支付除投标经济补偿费外的任何其他费用,由中标人支付除补偿费外的剩余方案费用。
1.7.4 本项目为限额设计,按本项目经批准的投资安排计划,工程费用不得超过4536.4万元,以项目审批部门批复的工程初步设计概算为准,如项目审批部门批复的初步设计概算与中标人提交初步方案设计和初步设计概算不符,中标人必须无偿调整或者修改优化设计。
1.7.5 工程设计费包括但不限于方案设计费、初步设计费、施工图设计费、概算编制费、初步设计专家评审费及场地费、施工阶段技术人员驻场费、竣工图纸编制费等费用。设计收费以图纸内容包干,在建筑规模不变或增减不超过5%的情况下,不因建设方调整投资而改变设计费。最终工程总设计费按财政部门审批为准。
1.8工期
1.8.1 设计工期:中标人应在设计合同签订后15工作日内完成方案设计及修改,方案确定后15工作日内完成初步设计,初步设计审查批准后30工作日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成补充、修改。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。
1.8.2 勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出的进场通知起计 15 日内提交勘察成果文件。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.5%;误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。
1.9其他事项
1.9.1 投标时是否需要提交设计模型: 否 。
1.9.2 招标代理费用由中标人在领取本项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付。
1.9.3 招标项目的电子地形图及相关资料由投标人自行收集。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite(卫星图像)观察本项目的周边环境。
1.9.4 项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分,更详细的信息以招标文件为准。
1.9.5 有关投标报名及购买招标文件相关事宜,与招标人或招标代理机构联系。
1.9.6本公告同时在广州公共资源交易中心网站(网址:http://www.gzzb.gd.cn)、 (网址: )、广东招投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn/)同时发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
1.9.7潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的,向招标人书面提出。
异议受理部门:广东省女子监狱
联系人:周先生
电话:020-87413365
地址:广州市白云区钟落潭镇罗村飞来岭
1.10招标人
1.10.1 名称:广东省女子监狱
1.10.2 邮政编码、地址: 510000、广州市白云区钟落潭镇罗村飞来岭
1.10.3 电话(手机)号码:020-87413365
1.10.4 传真号码:020-87413365
1.10.5 电子邮箱: /
1.11招标代理机构
1.11.1 名称:广东元正招标采购有限公司
1.11.2 邮政编码、地址:510075、广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼
1.11.3 电话(手机)号码:020-87258495-106
1.11.4 传真号码:020-87284598
1.11.5电子邮箱:gdyzgys@163.com
1.12交易服务机构
1.12.1 名称:广州公共资源交易中心
1.12.2 邮政编码、地址:510635广州市天河区天润路333号4楼
1.12.3 电话(手机)号码:020-28866000
1.12.4 传真号码:020-28866141
1.12.5 网址:http://www.gzggzy.cn
1.13 招标管理机构
1.13.1 名称:广州市建设工程招标管理办公室
1.13.2 邮政编码、地址: 510635广州市天河区天润路333号3楼
1.13.3 电话(手机)号码: 020-28866209、28866215
1.13.4 传真号码:020-28866203
1.13.5 网址:http://www.gzzbb.gz.cn
公告附件:
广东省监狱”十二五”基础设施建设项目-女子监狱项目
勘察设计保密协议
甲方:广东省女子监狱
乙方:
根据《中华人民共和国保密法》,鉴于乙方在广东省监狱”十二五”基础设施建设项目-女子监狱项目勘察设计(以下简称本项目)过程中,已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料,经甲乙双方友好协商,甲方愿意向乙方披露相关保密资料,乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。
一、“保密资料”包括:
(一)甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密、国家机密以及其他甲方尚未公开的资料;
(二)乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。
以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料,包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。
二、项目定义:
专指甲乙双方于20 年月日签订的广东省监狱”十二五”基础设施建设项目-女子监狱项目勘察设计项目合同。
三、保密义务:
1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规,严格控制甲方所披露的保密资料。
2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密,包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料;
3.乙方保证在任何情况下,除依照法律强制性的要求外,不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容。
4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定(包括按照传票、法院或政府处理程序)的要求而必需披露相关的保密资料,乙方应当事先尽快通知甲方,同时,乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。
5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。
四、保密资料的使用方式和不使用义务:
1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料;
2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外,乙方不能将保密资料透露给其它任何人,包括不能在互联网、局域网公开正在制作参与投标或已经中标的方案及规划图;
3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造;
4.乙方必须给予参与投标设计人员进行《中华人民共
和国保密法》教育,要求其参与本项工作之雇员严格遵守本协议规定,若参与本项工作之雇员(包括已离职员工)违反本协议规定,乙方应承担连带责任。
五、保密资料的交回:
1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时,乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件;
2.没有甲方的书面许可,乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。
3.甲方有权对乙方承诺保密情况进行检查。
六、知识产权:
除非甲方明确地授权,乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。
七、违约情况:如果发生乙方违约,双方同意依如下条款处理:
1.投标前后在互联网或局域网公开投标成果的,甲方有权取消乙方中标资格;
2.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密,所需费用及责任由乙方承担;
3.乙方应当赔偿甲方的所有损失,包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。同时,乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付违约金。
八、适用法律:
本协议适用中华人民共和国法律,并在所有方面依其进行解释。
九、争议的解决:
由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成,双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。
十、协议的生效:
本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。本协议一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):广东省女子监狱 乙方(盖章):
法定代表人签字: 法定代表人签字:
(或)授权代表签字: (或)授权代表签字:
签字日期: 签字日期: