|
嘉善县工程建设项目招标公告
|
招标人
|
名称（盖章）
|
嘉善县魏塘街道办事处
|
|
联系地址
|
嘉善县魏塘环北西路 355号
|
|
联系人
|
金馀
|
联 系 电 话
|
0573-84126769
|
|
招 标 代 理
|
名称（盖章）
|
浙江新联工程管理咨询有限公司
|
|
联系地址
|
嘉善县魏塘街道解放东路 88号 502室（城市宾馆对面）
|
|
联系人
|
卓利春
|
联 系 电 话
|
0573-84123008
|
|
招标
项目
内容
|
工程名称
|
魏塘街道中寒圩至智果联网公路工程（第二次）
|
|
工程地点
|
嘉善县魏塘街道
|
|
工程类别
|
自行判别
|
投资批复
|
善交 [2014]30号
|
|
资金来源
|
自行判别
|
|
项目
规模
结构
|
总投资(万元)
|
1857.5380
|
单项合同估算价
|
864.7219万元
|
|
其他说明
|
魏塘街道中寒圩至智果联网公路位于魏塘街道境内，是魏塘街道连接中寒圩村、木业大道和南翔路的联网公路工程，主线长0.657km，支线长0.228km，沿线有桥梁一座。公路工程采用《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）规定的四级公路标准设计，设计速度20km/h，路面设计轴载BZZ-100KN，桥梁设计载荷为公路—Ⅱ级，项目包括新建路基、路面、桥梁工程、污水、雨水管网以及交通安全设施等。
|
|
项目
招标
要求
|
招标方式
|
公开招标
|
|
资质要求
|
对投标人要求：凡具有独立法人资格，并同时具有公路工程施工总承包三级（含）以上资质的施工企业，并满足资格审查条件者均可报名参加投标。项目经理应具有公路工程二级以上建造师注册证书（在有效期内的建造师临时执业证）和交通运输部核发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员B类证书）。
|
|
质量要求
|
标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。
|
工期要求
|
240日历天
|
|
报名资料要求
|
报名时须提供：报名表、单位介绍信、法定代表人身份证明书及身份证或企业法定代表人的授权书及被授权人身份证、企业营业执照（副本）、安全生产许可证（副本）、资质等级证书（副本）、企业主要负责人的三类人员的“A”类证书、注册建造师证书（在有效期内的建造师临时执业证）、交通运输部核发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员B类证书）等资料的原件及以上资料的复印件二份（复印件上需加盖企业公章）。同时携带《交易席位证》，履行登记手续，未办理《交易席位证》的，须办理《交易席位证》，同时提供税务登记证号码，第一次已办理交易手续的，此次无需办理。
|
|
领取招标文件时间
|
由招标代理机构另行通知
|
领取招标文件地点
|
嘉善县魏塘街道解放东路 88号 502室（城市宾馆对面）
|
|
报名地点
|
嘉善县公共资源交易中心（嘉善县魏塘街道环北西路263号）
|
|
报名截止时间
|
2014年4月21 日下午16：00时止
|
|
发布日期
|
2014年4月16 日
|
|
“报名表下载”网址
|
www.jszbw.com/TSPB/web/index.jsp
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、报名办理时间：上午8：30时至11：30时，下午13：30时至17：00时（法定假日不予办理）
2014年4月16日
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
|
标段
|
施工企业资质等级要求
|
|
施工合同段
|
1、投标人须具备独立法人资格、公路工程施工总承包叁级及以上资质；
2、投标人注册资金与所投标段工程规模相适应；
3、若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质，投标人应列入交通运输部网站（ http://www.moc.gov.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。
|
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
|
标段
|
财 务 要 求
|
|
施工合同段
|
承诺营运资金不小于 100 万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。
若采用银行信贷证明的，开具银行信贷证明的银行级别： 县级及以上银行。
|
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
|
标段
|
业 绩 要 求
|
|
施工合同段
|
自 2009年1月1日 （以实际交工日期为准）以来按一个合同段成功完成过不少于 5000平方米 水泥砼路面工程的施工。按一个合同段成功完成单跨不小于 20米 的公路桥梁工程的施工。
注：以上二项业绩不限于同一标段。
|
应附：（ 1）中标通知书复印件、（ 2）合同协议书复印件、（ 3）质量证明文件：由发包人出具的的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予以认可。
上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但须提供合法变更的有效文件），否则业绩不予以认可。
工程规模解释顺序为质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容，必须附发包人或质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予以认可。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
|
标段
|
信 誉 要 求
|
|
施工合同段
|
1、无投标人须知第 1.4.3 项的情形；
2、 2011年 1月 1日 以来，投标人无行贿犯罪行为 ① ；
3、浙江省交通运输厅最新 1年公布的投标人信用等级为 C级及以上；或者无浙江省交通运输厅最新 1年公布信用等级时，交通运输部最新 1年公布的投标人信用等级为 C级及以上。
|
注：①投标人有行贿犯罪行为的认定：以县级及以上法院判决书认定行为和出具的时间为准。
附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
|
人员
|
数量
|
资 格 要 求
|
|
项目经理
|
1
|
1、 具有公路工程施工 5年（含）以上施工经验，担任过四级及以上公路工程的项目经理（或项目副经理或项目总工），有公路二级（或以上）建造师注册证书（或建造师临时执业证有效期内已注册或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告），中级及以上技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“ B”类证书）。
2、拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供业主证明材料。
3、近三年（自 2011年1月1日 以来）拟委任项目经理无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为及时间以法院判决书为准）。
|
|
项目总工
|
1
|
具有公路工程施工5年（含）以上施工经验，担任过四级及以上公路工程的项目总工（或项目经理、项目副经理），有中级及以上技术职称，并有交通部门核发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书）。
|
注：①一级建造师的注册人员名单公告由国家住房和城乡建设部发布，二级建造师的注册人员名单公告由省住房和城乡建设厅发布。
②“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。
标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：
a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。
b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。
c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。
③a.项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的建造师注册证书（含住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）； b.项目经理和项目总工担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目总工的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料； c.应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的三个月（2014年 1月 -2014年 3月）社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保（2014年 1月 -2014年 3月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。
|
点击图片查看原图
